10 ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на профилактический контроль релейной защиты и автоматики ПС 110/10

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

№ 0010

1. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г.Трехгорного (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного).

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а.

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 157.

Номер телефона: тел. (35191) 4-16-35,(35191) 6-20-61, факс(35191) 6-20-61.

Официальный адрес: www.energo.trekhgorny.ru 

Электронная почта: zakupki_mpoe@mail.ru

2. Способ размещения заказа: запрос предложений. 

3. Источник финансирования заказа: собственные средства МУП «МПОЭ» г.Трехгорного.

4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: Оказание услуг по профилактическому контролю релейной защиты и автоматики ПС110/10 «Завьялиха» г.Трехгорного в объёмах указанных в спецификации.

5. Место оказания услуг: Территория ПС 110/10 «Завьялиха» МУП «МПОЭ» г.Трехгорного.

6. Сроки оказания услуг: с мая по июнь 2012г.

7. Место подачи заявок: Заявки подаются в письменной форме по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 1, с  8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в рабочие дни Заказчика.

8. Дата и время начала подачи заявок: 15 марта 2012 г.8.00 час.

9. Дата и время окончания срока подачи заявок: 12 апреля  2012 г. 17.00 час.

10.Место и дата рассмотрения поданных заявок: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 21, 13 апреля 2012г в 10.30 час.

11. Участник запроса предложений должен предоставить следующие  документы:

-   анкету участника (приложение №2 к извещению);

-   непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

-   неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;  

-   отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

-   наличие финансовых материальных средств, а также иных возможностей (ресурсов), необходимых для выполнения условий договора;

-   наличие опыта осуществления поставок, выполнения работ или оказания услуг;

-   наличие у участника лицензии на выполнение данного вида работ;

-   наличие у участника допуска на работы на РЗиА по сетям МРСК «Урала»;

-   смету по форме 4Т на оказание услуги  в соответствии с объёмами, указанные в спецификации включая командировочные расходы;

-   проект договора на оказание услуги;

-   документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела -­ руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-   копии учредительных документов (для юридических лиц).

12.Срок подписания победителем в проведении запроса предложений договора:

Заказчик в течение 3  (трех) рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, направляет победителю запроса предложений один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений,  а также цены, предложенной победителем в проведении запроса предложений. Проект договора должен быть подписан и возвращен победителем в проведении запроса Заказчику предложений не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

13.Дополнительные условия:

         Заказчик оставляет за собой право отказаться в подписании договора с победителем запроса предложений в случае если условия выполнения услуги не удовлетворяют требованиям Заказчика.

14.Критерии оценки, порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

-   дата поступления заявки;

-   полнота предоставленных документов;

-   цена услуги;

-   сроки выполнения работ;

-   условия оплаты услуги - расчеты производятся безналичными денежными средствами на расчетный счет Участника в течение 10 дней после получения счет-фактуры, актов выполненных работ, предоставленных Участником.

-   участник не должен быть включён в реестр недобросовестных поставщиков.

Опубликовано 15.03.2012